Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.03.2024 по делу № А07-27011/2021 (ссылка) Согласно нормам действующего гражданского законодательства по договору подряда оплате подлежит объем фактически выполненных работ, в то время как иной подход противоречит принципам возмездности гражданско-правовых договоров.
Вместе с тем, если сумма фактически выполненных работ превышает согласованную сторонами твердую цену, обязанность по оплате таких работ в превышающей части может возникнуть у заказчика, если (1) выполнение дополнительного объема работ согласовано в установленном порядке или (2) такие работы объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку их невыполнение повлияет на прочность и годность результата основных работ.
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.03.2024 по делу № А61-6761/2022 (ссылка) Даже если из условий договора подряда прямо не следует, что подрядчик приступает к выполнению работ по следующему этапу после получения оплаты работ по предыдущему этапу, подрядчик может приостановить выполнение работ, если заказчик не оплатил один из этапов, так как имеет место исполнение встречных обязательств.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.03.2024 по делу № А56-8602/2023 (ссылка) Право заказчика осуществлять приемку товара в течение установленного договором срока после поставки не отменяет право поставщика выполнить поставку в последний день срока, установленного договором, без учета времени на приемку товара.